• 2012 Февраль

ДОГОВОР №____

г.Санкт-Петербург "___"_____________200_г.

____________________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и дизайнера интерьера Черникова Артёма Игоревича, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

  Исполнитель обязуется по поручению Заказчика, в соответствии с Техническим заданием, разработать Проект ( Дизайн-проект ) квартиры общей площадью ______ кв.м., расположенной по адресу : г.Санкт-Петербург, ул. ____________________________, дом № _____, квартира _____, именуемой в дальнейшем "Объект", а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.  Цена и общая стоимость работ

 2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ руб .

  Соглашение о договорной цене на выполнение проектных работ, по разделенным этапам, по Объекту приведено в Приложении 2 настоящего Договора.

                                                3.  Порядок и условия оплаты

  Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком по разделенным этапам проектных работ указанных в Приложении №3 в следующем порядке:

3.1  Авансовый платеж в размере ___________  руб производится в момент подписания настоящего Договора.

По факту выплаты аванса Исполнитель обязуется выполнить работы и предоставить отчет Заказчику в виде документации, согласно описания первого этапа работ в Приложении 3 настоящего договора

3.2  Оплата второго этапа работ производится после согласования и утверждения Заказчиком пакета документов, указанных в Приложении 3 настоящего договора в размере ____________ руб.

3.3  Оплата третьего этапа работ производится после согласования и утверждения Заказчиком пакета документов, указанных в Приложении 3 настоящего договора в размере ____________ руб.

3.4 Оплата услуг сторонних организаций, как то:

- Согласование проекта в БТИ или других городских органах управления,

- Выполнение и согласование проекта вентиляции и климатических систем,

- Выполнение и согласование проекта электроснабжения,

- Выполнение и согласование проекта по осветительному оборудованию,

производится отдельно через исполнителя дизайн-проекта, либо путем подписания дополнительных договоров с организациями, берущими на себя обязательства по выполнению данных услуг.

                                                   4.  Обязанности сторон

 4.1 Исполнитель обязуется :   выполнить предпроектные работы, согласно Приложения 3 настоящего договора с надлежащим качеством и в заранее оговоренные сроки.

-  Разработать Проект Объекта на основании проведенных предпроектных работ и консультаций с Заказчиком. Объем Проекта указан в Приложении №3 к настоящему Договору.

-  Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения работ.

-  Согласовать разработанную документацию с Заказчиком (Приложение 3).

4.2 Заказчик обязуется:

-  Предоставить Исполнителю существующею документацию об Объекте (план БТИ) в течение 7 дней с момента подписания настоящего Договора.

-  Предоставить Исполнителю утвержденное Техническое задание на разработку проекта Объекта, существующую документацию, а также иную информацию, необходимую для составления проектной документации, в течение семи дней с момента подписания настоящего Договора.

-  При возникновении у Исполнителя необходимости консультаций с Заказчиком в ходе работ над проектом, провести консультацию с Исполнителем не менее одного раза в неделю (пять рабочих дней), во временной период, удобный для обеих сторон (по предварительной взаимной договоренности). В случае невозможности проведения консультаций более пяти дней срок окончания работ по настоящему Договору отодвигается на соответствующее количество дней.

-  Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением Заказчиком Технического задания.

-  В течение трех рабочих дней с момента выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору рассмотреть, утвердить и принять документацию и подписать Акт сдачи-приемки работ, согласно п.6.4. настоящего Договора, либо дать письменный мотивированный отказ.

-  Оплатить Исполнителю произведенные им работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

5.  Сроки действия Договора

5.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон.

5.2  Работы по настоящему Договору начинаются с момента получения авансового платежа Исполнителем.

5.3  Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при не соблюдении Заказчиком порядка и условий  оплаты выполнения проектных работ.

6. Сроки выполнения работ и порядок приемки

6.1. Разработка Проекта производится поэтапно согласно Приложению 3. Общий срок волнения работ, составляет: _____________ рабочих дней с момента начала работ по Договору, определенному согласно п.5.2. Сроком начала работ следующего этапа считается, дата получения Исполнителем оплаты работ по предыдущему этапу.

6.2. Изменение сроков завершения работ возможно по взаимному письменному или устному соглашению Сторон.

6.3. Работа считается завершенной и принятой Заказчиком, а обязательства Исполнителя по данной работе выполненными полностью с момента простановки подписей заказчика на чертежах и эскизах.

6.4. В случае предоставления письменного или устного мативированного отказа Заказчика принять работы, Исполнитель составляют протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.5. В случае неполучения от Заказчика в течение пяти дней с момента уведомления письменного или устного мотивированного отказа принять работы, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными.

6.6. Исполнитель вправе, без согласования с Заказчиком, от своего имени поручить выполнение отдельных работ третьим лицам, за исключением работ, указанных в пункте 3.4. В этом случае Исполнитель обязуется лично производить оплату работы, а также несет ответственность за соблюдение надлежащего качества и сроков выполняемых работ третьими лицами. При этом Исполнитель несет всю полноту ответственности за выполнение указанных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. В случае нарушения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных в п.п. 3 и 4 настоящего Договора, сроки окончания работ увеличиваются на срок их задержки, произошедшей по вине Заказчика.

7.2. Ответственность Исполнителя:

7.2.1. За несвоевременное окончание работ по выпуску проектной документации, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора.

7.2.2. Исполнитель не несет ответственность за качество выполнения работ строительной организацией, а также какие-либо действия выполняемые строительной организацией, если эти действия выходят за рамки проектной документации, перечисленной в Приложении 3 настоящего Договора или дополнительными соглашениями к нему, а также неоплаченные Заказчиком.

7.2.3. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет работы на Объекте.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт и импорт или иных обстоятельств, если эти обстоятельства не зависели от воли и вины Сторон и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую Сторону. Несоблюдение требования об извещении лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трёх месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или оставшейся его части. В этом случае никакая из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Особые условия

9.1. При возникновении дополнительных требований Заказчика, согласованных в результате консультаций путем составления дополнительных соглашений, объем, и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены.

9.2. Чертежи и другие проектные материалы могут быть использованы Заказчиком только на данном Объекте. Проектировщик сохраняет за собой Авторское право на разработанный проект в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Фотосъемка и киносъемка интерьеров может производиться только с разрешения Заказчика.

9.4. В рекламных материалах и публикациях ссылка на Проектировщика обязательна.

10. Прочие условия

10.1. Расторжение Договора или изменение его условий может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Договор.

10.2. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор может быть рассмотрен в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурге.

10.3. На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.4. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.